III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 19/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de “Red de vías ciclistas”, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

b) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).

c) Plazo de ejecución: siete meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 3.959.629,56 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación. Ayuntamiento de Getafe.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.

c) Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

d) Teléfono: 912 027 937.

e) Telefax: 912 080 861.

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: decimotercer día natural siguiente al de la publicación de este anuncio (si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Registro General de Entrada.

2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Salón de Sesiones.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta primera.

c) Localidad: Getafe (Madrid).

d) Fecha: la sesión para la calificación de la documentación tendrá lugar el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones (acto no público).

e) Hora: ...

10. Otras informaciones:

Condiciones especiales de ejecución: que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración. A estos efectos, solo se computarán los contratos realizados o por realizar con los trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados.

11. Criterios de adjudicación: los relacionados en el anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares que, en extracto, son los siguientes:

— Mejoras de unidades de obra e instalaciones: hasta 35 puntos.

— Volumen de mano de obra: hasta 30 puntos.

— Reducción de plazo de ejecución: hasta 15 puntos.

— Oferta económica: hasta 10 puntos.

— Mantenimiento integral en mobiliario urbano: hasta 5 puntos.

— Aumento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.

12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.

13. Perfil del contratante: www.getafe.es

Getafe, a 4 de marzo de 2010.—El técnico de Contratación (instrucción Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.

(01/864/10)