D) Anuncios

Consejería de Transportes e Infraestructuras

1.  Entidad adjudicadora:

— Nombre: MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

— Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis, 28922 Alcorcón (Madrid), teléfono 914 880 540, fax 914 880 598.

— Correo electrónico: mintra@mintramadrid.es

2.  Objeto del contrato y código CPV: Contrato de obra para la construcción de la duplicación de la carretera M-206. Tramo: Torrejón de Ardoz-Loeches.

Referencia: MO-7566, CPV: 45220000.

3.  Presupuesto de licitación: 40.473.022,25 euros, IVA no incluido. Importe del IVA: 6.475.683,56 euros.

4.  Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios.

5.  Garantía provisional: 1.214.190,67 euros.

6.  Plazo de ejecución del contrato: Dieciocho meses.

7.  Obtención de documentación e información: Ver apartado 1 (desde las nueve hasta las catorce horas). Precio: 100 euros. Página web: www.madrid.org

8.  Requisitos específicos del contratista:

— Clasificación: Según lo dispuesto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2009 (de diez a catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados cada uno de ellos bajo el título de “Contrato de obra para la construcción de la duplicación de la carretera M-206. Tramo: Torrejón de Ardoz-Loeches”. Referencia: MO-7566”, con los siguientes subtítulos:

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.

— Sobre número 2: “Documentación técnica”.

— Sobre número 3: “Oferta económica”.

c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase apartado 1.

d) Fecha y e) Hora: 13 de julio de 2009, a las diez y quince horas.

11.  Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta de los adjudicatarios.

12.  Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: El 8 de mayo de 2009.

Madrid, a 8 de mayo de 2009.—El Consejero-Delegado, Jesús Miguel Trabada Guijarro.

(01/1.712/09)