<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20230725-24</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD  Y ASUNTOS SOCIALES</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2023/07/25</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion>2023/07/12</fecha_disposicion>
    <titulo>Formalización contrato
– Resolución de 13 de julio de 2023, de la Secretaría General Técnica de la Consejería Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet, de la formalización de los lotes 1 y 6 del contrato de servicios denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma para la implantación de unidades de convivencia en seis residencias de personas mayores a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation-EU”</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>5</pagina_inicial>
    <pagina_final>5</pagina_final>
    <diario_numero>175</diario_numero>
    <seccion>I.  COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <url_html>https://www.bocm.es/bocm-20230725-24</url_html>
    <url_xml>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/07/25/BOCM-20230725-24.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/07/25/BOCM-20230725-24.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/07/25/BOCM-20230725-24.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/07/25/BOCM-20230725-24.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD  Y ASUNTOS SOCIALES</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
24RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2023, de la Secretaría General Técnica de la Consejería Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet, de la formalización de los lotes 1 y 6 del contrato de servicios denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma para la implantación de unidades de convivencia en seis residencias de personas mayores a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation-EU”.
1.  Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Consejería de Familia, Juventud y Política Social (actualmente, Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales).
b)	Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c)	Número de expediente: 136/2022 (A/SER-026005/2022). Lotes 1 y 6.
d)	Dirección de internet del “perfil del contratante”:
.	https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
2.  Objeto del contrato.
a)	Tipo: servicios.
b)	Descripción: El objeto del contrato de servicios es la redacción del Proyecto Básico y de ejecución de las obras de reforma para la implantación de Unidades de Convivencia en seis Residencias de personas mayores adscritas a la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social (actualmente Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales) de la Comunidad de Madrid, así como la Dirección Facultativa de las obras, incluyendo la Dirección de Obra del Arquitecto/a, la Dirección de ejecución de Obra del Arquitecto/a Técnico y la Coordinación de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra, esta última dividida en los trabajos de elaboración del Informe previo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras.
c)	Lote 1: Residencia y Centro de Día Parque de los Frailes (Leganés).
	Lote 6: Residencia y Centro de Día Madrid Sur (Madrid).
d)	CPV (referencia de nomenclatura): 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos.
e)	Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
.	“Perfil del contratante”: 26 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 11 de octubre de 2022).
.	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de octubre de 2022 (ampliación de plazo: 24 de octubre de 2022).
f)	Compra pública innovadora: No.
g)	 No.
h)	Código NUTS: ES300 (provincia de Madrid).
3.  Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Fecha de publicación del anuncio de licitación en el “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 18 de octubre de 2022).
d)	Criterios de adjudicación: Abierto con pluralidad de criterios.
.	Oferta económica: 49 puntos.
.	Criterios de calidad evaluables por aplicación de fórmulas: 51 puntos.
e)	Número de ofertas recibidas:
	Lote 1:
a.	Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 22.
b.	Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c.	Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 25.
	Lote 6:
a.	Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 21.
b.	Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c.	Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 24.
4.  Valor estimado del contrato: 1.224.933,13 euros.
.	Lote 1: 200.913,19 euros.
.	Lote 6: 140.937,90 euros.
5.  Presupuesto base de licitación:
.	Base imponible: 1.224.933,13 euros.
.	IVA (21 por 100): 257.235,96 euros.
.	Importe total: 1.482.169,09 euros.
	Lote 1:
.	Base imponible: 200.913,19 euros.
.	IVA (21 por 100): 42.191,77 euros.
.	Importe total: 243.104,96 euros.
	Lote 6:
.	Base imponible: 140.937,90 euros
.	IVA (21 por 100): 29.596,96 euros.
.	Importe total: 170.534,86 euros.
Este contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Código de referencia único del proyecto MRR: C22.I1.P01.
6.  Formalización del contrato:
Lote 1:
a)	Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2023.
b)	Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2023.
c)	Contratista: UTE “José María Iglesias Amarillo-Rafael Serrano Pedraza Arquitectos, UTE” (U-13958640).
	El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d)	Importe de adjudicación:
.	Importe neto: 170.776,00 euros.
.	IVA: 35.862,96 euros.
.	Importe total: 206.638,96 euros.
e)	Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a la preferencia expresada, es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
Lote 6:
a)	Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2023.
b)	Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2023.
c)	Contratista: Belén 15 Arquitectura, S. L. (NIF: B-82576539).
	El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d)	Importe de adjudicación:
.	Importe neto: 112.300,00 euros.
.	IVA: 23.583,00 euros.
.	Importe total: 135.883,00 euros.
e)	Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a la preferencia expresada, es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
7.  Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 14 de julio de 2023.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 13 de julio de 2023..La Secretaria General Técnica, P. D. F. (Resolución 1652/2021, de 15 de julio), el Jefe de División de Contratación, Antonio Benito Martínez.
(03/12.662/23)</texto>
</documento>