BOCM-20100430-63 Comunidad de Madrid Consejería de Familia y Asuntos Sociales RESOLUCIÓN 2010/04/30 Convocatoria contrato – Resolución de 15 de abril de 2010, del Gerente, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de Instalación de colectores solares para preparación de ACS en el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos “Dos de Mayo” Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 10 10 102 https://www.bocm.es/2010-04-30290420100012 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/04/30/BOCM-20100430-63.xml https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/04/30/BOCM-20100430-63.json https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/04/30/BOCM-20100430-63.PDF I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios Consejería de Familia y Asuntos Sociales ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL RESOLUCIÓN I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 63 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, del Gerente, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de Instalación de colectores solares para preparación de ACS en el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos “Dos de Mayo”. 1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar Social. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación del Servicio Regional de Bienestar Social. c) Número de expediente: 08-CO-00002.8/2010. 2. Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: Instalación de colectores solares para preparación de ACS en el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos “Dos de Mayo”. b) División por lotes y número: No. c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Único criterio precio. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 181.494,63 euros. 5. Garantía provisional: Importe de la garantía, 3.129,22 euros. 6. Obtención de documentación e información: a) Entidad: Servicio Regional de Bienestar Social. b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, número 31, sexta planta derecha. c) Localidad y código postal: 28036 Madrid. d) Teléfono: 915 809 449. e) Fax: 915 809 565. f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de mayo de 2010. g) Horario: De nueve a catorce. 7. Requisitos específicos del contratista: La exigida en el apartado 7 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas: a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2010. b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación: 1.o Entidad: Servicio Regional de Bienestar Social. 2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, número 31, planta calle, Registro. 3.o Localidad y código postal: 28036 Madrid. 4.o Horario: De nueve a catorce. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de ofertas: a) Entidad: Área de Contratación. b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, número 31, séptima planta. c) Localidad y código postal: 28036 Madrid. d) Fecha: 1 de junio de 2010. e) Hora: A las doce. 10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, teléfono o fax. El número y denominación de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): ... 13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: . http://www.madrid.org/contratospublicos Madrid, a 15 de abril de 2010..El Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Américo Puente Berenguer. (01/1.677/09)